补遗书
致：各潜在投标人
*、若投标人需要查看施工图请登录网易邮箱自行下载：***********@***.com；密码：wangyi?!******。在草稿箱里：漳州长泰区农村公路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程-施工图。
*、合同专用条款里的项目专用合同条款数据表，以补遗书的数据表为准：
条目号 |
信息或数据 |
|
* |
*.*.*.* |
发包人：漳州市长泰区坂里乡人民政府 地址：漳州市长泰区坂里乡光阳街**号 邮政编码：****** |
* |
*.*.*.* |
监理人：签订施工合同后通知 地址：签订施工合同后通知 邮政编码：签订施工合同后通知 |
* |
*.*.*.* |
|
* |
*.*.* |
|
* |
*.*.* |
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/%或累计变更超过了签约合同价的/% |
* |
*.*.* |
发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/ |
* |
*.* |
发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
* |
*.*.* |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后**天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后*天内 |
* |
**.*（*） |
逾期交工违约金：****元/天 |
** |
**.*（*） |
逾期交工违约金限额：**%签约合同价* |
** |
**.* |
提前交工的奖金：/元/天 |
** |
**.* |
提前交工的奖金限额：/%签约合同价 |
** |
**.*.* |
|
** |
**.* |
○因物价波动引起的价格调整按照第**.*.*项或第**.*.*项约定的原则处理 若按第**.*.*项的约定采用价格调整公式进行调价，每月按价格调整公式进行一次调整 √合同期内不调价* |
** |
**.*.*（*） |
开工预付款金额：**%签约合同价* |
** |
**.*.*（*） |
材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/%* |
** |
**.*.* |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：*份 |
** |
**.*.*（*） |
进度付款证书最低限额：/%签约合同价**万元* |
** |
**.*.*（*） |
逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费‰/天* |
** |
**.*.* |
质量保证金金额：*%合同价格* 若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠*。 质量保证金是否计付利息： ○是，利息的计算方式： √否 |
** |
**.*.*（*） |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：*份 |
** |
**.*.*（*） |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：*份 |
** |
**.*（*） |
竣工资料的份数：*份 |
** |
**.*.* |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/ |
** |
**.*.* |
本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
** |
**.*（*） |
保修期：自实际交工日期起计算*年** |
** |
**.* |
建筑工程一切险的保险费率：*‰ |
** |
**.*.* |
第三者责任险的最低投保金额：***万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：*.*‰ |
** |
**.* |
争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 |
*缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算*年，最长不超过*年。
*逾期交工违约金限额一般应为**%签约合同价。
*对于工程规模不大、工期较短的工程，可以不进行调价。
*开工预付款金额一般应为**%签约合同价。
*指主要材料，一般应为**%？**%，最低不少于**%。
*国际上一般按月平均支付额的*.*？*.*倍计算，我国可按*.*？*.*倍计，以利承包人资金周转。
*相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
*质量保证金最高不超过合同价格的*%。
*若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人*%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。
**保修期一般应为自实际交工日期起计算*年。
注：①本补遗书作为招标文件的组成部分，若招标文件与补遗书不一致，以本补遗书为准。
②各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，由此引发的后果由投标人自行承担。
招标代理机构：福建雯丞工程项目管理有限公司
****年**月**日
