中国铁塔股份有限公司巴彦淖尔市分公司****年***MW热控生产区域视频监控系统检修采购项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加询比采购活动。
*.采
购项目简
介
*.*采购项目名称及项目编号：中国铁塔股份有限公司巴彦淖尔市分公司****年***MW热控生产区域视频监控系统检修采购项目（项目编号：CT***********）
*.*采购预算：含税预算******.**元。
*.*采购人：中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司（签约主体：中国铁塔股份有限公司巴彦淖尔市分公司）
*.*采购代理机构：……
*.*采购项目资金落实情况：采购人自筹，项目资金已落实。
*.*采购项目概况：拟采购视频监控设备*台（含安装），摄像头及电源修复，门禁、道闸系统修复，视屏监控系统网络架构及时钟对时装置修复，硬盘录像机及交换机、硬盘扩容、修复等，详见技术规范书。
*.*标包划分：本项目不划分标包。
*.*成交单位数量及成交份额：确定*名成交人，份额***%。
*.*本项目最高限价：本项目设置最高限价，最高限价详见响应一览表，响应报价超过最高限价的，其响应将被否决。
*.采购范围及相关要求
*.*采购范围：拟采购视频监控设备*台（含安装），摄像头及电源修复，门禁、道闸系统修复，视屏监控系统网络架构及时钟对时装置修复，硬盘录像机及交换机、硬盘扩容、修复等，详见技术规范书。
*.*交付期：自合同签订后**日内完成设备安装及相关维修服务，并确保项目交付验收
*.*质保期：自项目交付验收通过之日起*年。
*.*考核条款：如供应商未能按合同规定提供服务，除不可抗力原因外,由于供应商自身原因造成停工、窝工、返工及生产不合格产品的一切损失由供应商自行负责，并不得延长工期。供应商自身原因造成延误工期时，每延误一天按合同价款的*%支付违约金，在尾款中扣除。
*.供应商资格要求
*.*中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。（提供包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）；
*.*供应商应能够为本项目开具增值税专用发票（提供证明：税务局出具的增值税一般纳税人认定通知书或税务局官网增值税一般纳税人资格查询截图或近三个月开具的增值税专用发票复印件或税务局出具的有效证明或能够开具增值税专用发票的承诺函）；
*.*业绩要求：供应商须具备*份****年*月*日至响应文件递交截止之日同类维修/维护类业绩（注：须提供合同/框架协议扫描件。A.若为单项合同，则须提供单项合同关键页以及合同对应的任意一张发票扫描件，且合同关键页要求能够体现合同名称、采购内容、签订时间、签字盖章等关键信息；B.若为框架协议，则须提供框架协议和结算单（或订单）以及框架协议对应的任意一张发票扫描件。时间以结算单（或订单）签订时间为准。框架协议须能够体现合同名称、采购内容、签订时间、签字盖章等关键信息，结算单（或线下订单）要求能够体现框架协议名称或编号、订单内容、签订时间、签字或盖章等关键信息；如订单为线上平台订单，则提供清晰的系统订单截图或经合同买方（合同买方的下属单位）进行盖章确认的订单明细表。C.发票不属于结算单。D.对于提供虚假业绩或存在其他不诚信行为的，将纳入招标人黑名单。
*.*供应商不得存在下列情形之一（提供承诺函）：
（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（*）被依法暂停或取消投标资格的；
（*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（*）在最近三年内（自****年*月*日起）有骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（*）在最近五年内（自****年*月*日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）在最近五年内（自****年*月*日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；
（*）被中国铁塔列为全国范围内的“禁止交易企业”的或被中国铁塔内蒙古分公司列为内蒙古范围内的“禁止交易企业”的；
（**）经中国铁塔在线商务平台公示，被列入同类产品/服务（或全品类）的“严重负面行为（黑名单）”且处于处罚有效期的，限制区域为全国或内蒙古范围的；或供应商被两个及上省份列入同类产品/服务“严重负面行为（黑名单）”且处于处罚有效期的；
（**）供应商的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加未划分标段的同一项目响应或划分标段项目的同一标段响应；
（**）供应商的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得同时参加未划分标段的同一项目响应或划分标段项目的同一标段响应；
（**）自公告发出前**日至唱价日（递交响应文件截至日），供应商的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得同时参加未划分标段的同一项目响应或划分标段项目的同一标段响应；
（**）采购人对供应商在互联网（国家企业信用信息公示系统）上披露的公司注册电话、注册邮箱、注册地址等相关信息进行核查，若发现供应商相关信息与其他单位信息存在一致情况时，供应商应提供相关情况说明。提供的说明不足以证明一致情形的合理性或未提供相关情况说明，采购人有权否决未划分标段的同一项目的响应或划分标段项目的同一标段的响应。
（**）供应商在中国铁塔电子采购系统中上传的电子响应文件不得出现与其他供应商在中国铁塔电子采购系统中上传的电子响应文件的“文件制作机器码”或“文件创建标识码”一致的情况。
（**）法律法规规定的其他否决情形。
*.*本项目不接受联合响应。
*.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应文件将被否决。
*.
询比文件的获取
……
*.*询比文件获取时间: ****年*月**日*时**分至****年*月**日**时**分（北京时间，下同）。
