中铁电气化局集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标公告
（招标编号：EEBW****-***）
本招标项目中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程，招标人为中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司，建设资金已落实。该项目已具备招标条件，现对 CG-**（铁塔）采购进行公开招标。
*.*项目概况：
*.*.*.工程名称:中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程(标段二)
*.*.*.工程地点:新疆吉木乃
*.*.*、承包范围
包括但不限于*-**号**kV集电线路铁塔、杆塔、架线材料及相关附件的采购、安装。具体详见:《发包人要求》。
*.*.*、合同工期
承包人应按照监理人(工程师)指示开工，具体开工日期以监理人发出的书面开工通知为准;
工期总日历天数:***。
鉴于项目施工存有不确定性，实际开始、结束工期与招标文件中开始、结束日期存在不一致的现象，承包方不能以此为理由申请索赔。
*.*招标范围：
具体物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见附件*《中铁电气化局集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
*.*本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件*
本次招标不接受具有以下情形的潜在投标人参加投标：
*.*属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司限制交易范围内的。
*.*属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
*.*属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
*.*投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。
*.*凡有意参加投标者，须提前在中国中铁采购电子商务平台（*************************************************）进行供应商注册（注册联系客服热线：****-******），于 ****年*月*日至****年*月**日，每日* 时至**时（节假日不休，北京时间，下同）登录中国中铁采购电子商务平台响应投标，填写完整的《投标登记表》（见公告附件*）加盖公章，然后将盖章的PDF版、可编辑的word版《投标登记表》发送至邮箱*********@***.com （邮件标题请注明招标编号和投标人名称）。
*.*投标人自行在中国中铁采购电子商务平台（***********************）下载电子版招标文件。
*.*本次招标采用线上递交标书、线上开标方式，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 ****年*月**日*时**分，投标人应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台（******************************************）递交电子投标文件。
*.*逾期送达的投标文件，中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（*****************************）、中国中铁采购电子商务平台（***********************）和中铁电气化局集团有限公司网（***********************************）发布。
招 标 人：中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司
地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区厦门路*号
联 系 人：康乐
电 话：***********
电子邮件：***********@***.com
招标代理机构：中铁电气化局集团物资贸易有限公司
地 址：北京市海淀区莲花池西路**号金鑫大厦A座*层***
联 系 人：韩爽
电 话：***-********
电子邮件： *********@***.com
附件*：《中铁电气化局集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
附件*：投标登记表。
****年*月*日
附件.docx
中铁电气化局集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标公告
（招标编号：EEBW****-***）
本招标项目中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程，招标人为中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司，建设资金已落实。该项目已具备招标条件，现对 CG-**（铁塔）采购进行公开招标。
*.*项目概况：
*.*.*.工程名称:中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程(标段二)
*.*.*.工程地点:新疆吉木乃
*.*.*、承包范围
包括但不限于*-**号**kV集电线路铁塔、杆塔、架线材料及相关附件的采购、安装。具体详见:《发包人要求》。
*.*.*、合同工期
承包人应按照监理人(工程师)指示开工，具体开工日期以监理人发出的书面开工通知为准;
工期总日历天数:***。
鉴于项目施工存有不确定性，实际开始、结束工期与招标文件中开始、结束日期存在不一致的现象，承包方不能以此为理由申请索赔。
*.*招标范围：
具体物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见附件*《中铁电气化局集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
*.*本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件*
本次招标不接受具有以下情形的潜在投标人参加投标：
*.*属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司限制交易范围内的。
*.*属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
*.*属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
*.*投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。
*.*凡有意参加投标者，须提前在中国中铁采购电子商务平台（*************************************************）进行供应商注册（注册联系客服热线：****-******），于 ****年*月*日至****年*月**日，每日* 时至**时（节假日不休，北京时间，下同）登录中国中铁采购电子商务平台响应投标，填写完整的《投标登记表》（见公告附件*）加盖公章，然后将盖章的PDF版、可编辑的word版《投标登记表》发送至邮箱*********@***.com （邮件标题请注明招标编号和投标人名称）。
*.*投标人自行在中国中铁采购电子商务平台（***********************）下载电子版招标文件。
*.*本次招标采用线上递交标书、线上开标方式，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 ****年*月**日*时**分，投标人应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台（******************************************）递交电子投标文件。
*.*逾期送达的投标文件，中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（*****************************）、中国中铁采购电子商务平台（***********************）和中铁电气化局集团有限公司网（***********************************）发布。
招 标 人：中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司
地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区厦门路*号
联 系 人：康乐
电 话：***********
电子邮件：***********@***.com
招标代理机构：中铁电气化局集团物资贸易有限公司
地 址：北京市海淀区莲花池西路**号金鑫大厦A座*层***
联 系 人：韩爽
电 话：***-********
电子邮件： *********@***.com
附件*：《中铁电气化局集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳**万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
附件*：投标登记表。
****年*月*日
附件.docx
