南宁首创奥特莱斯项目土方平整工程招标文件

更改公告（一）

一、项目名称：南宁首创奥特莱斯项目土方平整工程

二、项目编号：HTZB***********

三、招标人：南宁市兴工基础设施开发管理有限公司

地址：南宁市兴宁区三塘镇松柏路**号

联系人：蔡工；      联系电话：****-*******

四、招标代理机构：河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道***号凤岭新新家园C区**栋*单元****号房

联系人：龙工、高工      联系电话：****-*******

五、首次公告日期：****年*月**日

六、更改日期：****年*月**日

七、招标文件更改内容如下：

（一）招标文件第二章投标人须知前附表*.*.*款“计划开工日期：****年**月**日、计划竣工日期：****-**-**。”更改为：“计划开工日期：****年**月**日、计划竣工日期：****年**月**日。”

（二）招标文件第三章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“*.*.*资格评审标准（有限数量制*）”的“企业情况（**.**分）：（*）资质条件：营业执照承接业务范围有土石方工程得**分。（*）企业管理体系情况：企业通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证书且在有效期内的得*分，此项满分为*分，缺一项则此项为*分。（*）企业诉讼情况：诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过三年，投标人发生诉讼和仲裁或败诉的得*分，无以上情况的得*分。”更改为：“企业情况（**.**分）：（*）资质条件：营业执照承接业务范围有土石方工程得**分。（*）企业管理体系情况：企业通过质量管理体系认证证书且在有效期内的得**分，此项满分为**分。”

（三）招标文件第三章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“*.*.*资格评审标准（有限数量制*）”的“企业财务状况 （**.**分）：（*）具有 **** 年度、**** 年度、**** 年度经会计师事务所审计的财务报表（含审计报告） ，每一年得 * 分；此项满分 * 分。 【备注：如上一年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明】； （*）具有****年度的财务预测且较全面的，得*分，不全面的得*～*.*分。满分*分。”更改为：“提供近 ****、****、**** 年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的，每年得*分，全部提供得 ** 分，缺一年扣 * 分，满分** 分。【备注：如上一年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明】。”

（四）招标文件第三章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“*.*.*（*）企业诚信评审评审标准中的“根据南宁市建设行业诚信考评系统计取。诚信分为正时加分，负时倒扣分数。”更改为“根据南宁市建设行业诚信考评系统计取。诚信分为正时加分，负时倒扣分数。备注：投标人最终诚信评分=该投标人在南宁市建设行业诚信考评系统分值/**”。

（五）招标文件第四章合同条款及格式的第三部分专用合同条款*.*承包人的义务中“（**）承包人应履行的其他义务：”更改为：

①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。土石方单价以综合单价包干，运距承包人自行考虑，结算时均不对取土场、弃土场、运距进行签证及调整费用，费用已包含在投标报价中。

③按照广西壮族自治区总工会、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于进一步加强全区住房城乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[****]**号)和南宁市城乡建委、市总工会、市财政局《关于印发〈关于在建设行业依法成立工会组织和拨缴工会经费（建会筹备金）的实施意见〉的通知》（南建[****]*号）相关规定，承包人应在收到中标通知书之日起**个工作日内，成立项目工会并拨缴工会经费（建会筹备金）。应缴工会经费额的参考标准：

    a.房建工程（含厂房和高层）的工会经费为工程项目中标价×**%×*%；

b.学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目中标价×*%×*%；

c.市政工程的工会经费为工程项目中标价×*%×*%；

d.装饰工程的工会经费为工程项目中标价×*%×*%。

承包人组建项目工会的同时，从审批办证大厅南宁建设窗口领取并填写《地方税（费）综合申报表》，带上施工合同原件及税务登记证副本（复印件），到工程项目所在主管地税部门办理工会经费缴费手续；区直企业可到区地税局办理工会经费缴费手续。（详情请咨询南宁市建设工会*******、审批办证大厅南宁建设窗口*******）。

④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 在实施和完成本合同过程

中，承包人须①时刻关注和采取适当措施保障现场所有工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工要保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏或为了现场附近过往群众的安全与方便，在必要的时候、地方或监理工程师要求或有关部门要求时，承包人应负责提供照明、警卫、护栏、警示标志等安全防护措施，并承担责任，费用已包含在投标报价的安全防护、文明施工措施费中。

⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

⑥需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政府有关主管部门对施工场地、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续并承担所有费用。

⑦施工场地清洁卫生的要求：按南宁市文明工地标准实施。施工现场要求保证清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；完工前将所有建筑垃圾从施工现场清除。场地平整、场地道路、场地排水排污等附属设施均由承包人自行负责施工，费用均包含在投标报价中。所有清理费用、临时性收费、占用场地费均包含在合同总价中。

⑧承包人在办理施工许可手续前，向银行开设工资支付专用账户，通过银行转账方式，确保按月足额发放农民工工资。

⑨双方约定承包人应做的其他工资作：

*）承包人于收到中标通知书 ** 天内向发包人、监理工程师提交《施工组织设计》及施工进度总体计划，并于每月 ** 日前上报下月工程进度计划。经批准的施工组织设计作为承包人、监理检查工作的依据，承包人必须按经批准的施工组织设计、施工进度总体计划及每月进度计划施工。当实际进度滞后，发包人或监理工程师下达指令要求承包人采取措施加快进度，进度仍然滞后的，发包人有权处以****元-* 万元/ 次的处罚。工程进度严重滞后，发包人* 次约谈承包人法人，进度仍未有明显改观的，发包人有权解除合同。

*） 工程隐蔽部位覆盖前的检查

* 前工程隐蔽或中间验收前 ** 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

* 工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

*）、承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如征地拆迁、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责，由承包人自行承担。

（六）招标文件第五章“*招标控制价编制说明”的条款：“（*）材料价格信息：材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息****年第**期，不足部分参考市场定价。”更改为：“（*）材料价格信息：材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息****年第**期，不足部分参考市场定价。”招标文件其他相应地方亦作相应更改。

（七）针对修改内容，本项目新生成了招标文件，请投标人登陆南宁市公共资源招投标会员网上交易系统 (/gxnnhy)本澄清答疑处下载。

（八）本项目工程量清单已出，请投标人登陆南宁市公共资源招投标会员网上交易系统 (/gxnnhy)下载。

（九）请投标人按以上修改内容执行，招标文件其余内容不变。 

招标代理机构：河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司

****年*月**日