大丰法院党建教育基地改造项目招标公告
(招标编号：XZP*************)
项目所在地区：江苏省盐城市大丰市
一、招标条件
本大丰法院党建教育基地改造项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金:**.**万元， 招标人为盐城市大丰区人民法院。
本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模： 项目规模：本工程造价约**.**万元。
范围：本招标项目划分为*个标段，本次招标为其中的：
大丰法院党建教育基地改造项目
三、投标人资格要求
大丰法院党建教育基地改造项目:
*、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的【建筑装修装饰工程专业承包】二级及以上资质，并取得安全生产许可证。
*、拟选派项目负责人资格要求：项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证(B类)。
*、投标代理人及项目负责人要求：投标代理人及拟投入本工程的项目负责人均为本单位在职职工，须确保****年**月至投标截止之日当月至少*个月在本单位缴纳养老保险缴费。
投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。
*、其他要求：
*)项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程【在建工程指处于中标结果公告到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。
竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
施工合同备案系统中项目负责人信息处于锁定状态,认定为在建工程。
项目总负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员(关键岗位包括:项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员)、不在本项目兼任本项目的其他岗位,以被变更的人员作为拟派人员参加本项目投标,须符合相关法律、法规规定】；
*)项目负责人不得为投标人的法定代表人；
不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【特指:①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险,②不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位,③不得担任其他企业法定代表人(包括不限于投标人的分公司、子公司以及控股参股企业)】；
*)投标人须保证:投标单位不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
法定代表人和项目负责人均不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
*)投标人具备有效的基本账户开户许可证(或开户银行出具的基本存款账户信息证明)；
*)投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
②投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑤处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
⑥因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
*)投标人的失信被执行人信息在"信用中国"、"信用江苏"网站上被公布的,自载明的发布之日开始,直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间,本项目的招标人拒绝其投标,资格审查不予通过,不得被确定为中标候选人、中标人。
在一次招投标活动中,资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
本项目不接受联合体投标。
本项目不 允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：****-**-** **:**到****-**-** **:**
获取方式：请符合资格条件的投标人凭单位介绍信(注明：联系人、联系方式及邮箱)至大洲设计咨询集团有限公司(盐城市盐都区神州路兴城家园三楼办公室)报名并领取招标文件，本项目报名费用***元。
报名材料不全或不符合要求的、逾期报名的不予受理。
五、投标文件的递交
递交截止时间：****-**-** **:**
递交方式：现场递交
六、开标时间及地点
开标时间：****-**-** **:**
开标地点：励行科创中心(人民南路**号盐城新弄里**号楼四楼会议室)
七、其他
一、招标条件
本招标项目大丰法院党建教育基地改造项目已经相关部门批准。
招标人为盐城市大丰区人民法院。
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
*、项目名称：大丰法院党建教育基地改造项目。
*、项目地点：盐城市大丰区境内。
*、项目规模：本工程造价约**.**万元。
*、招标内容及要求：本次招标含但不限于大丰法院党建教育基地改造项目的装饰工
程、安装工程等施工，具体详见施工图纸和工程量清单，招标人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。
*、工期：**日历天。
*、质量标准：国家"合格"标准。
*、标段划分：本次招标项目为一个标段。
三、投标人应当具备的主要资格条件及要求
*、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的【建筑装修装饰工程专业承包】二级及以上资质，并取得安全生产许可证。
*、拟选派项目负责人资格要求：项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证(B类)。
*、投标代理人及项目负责人要求：投标代理人及拟投入本工程的项目负责人均为本单位在职职工，须确保****年**月至投标截止之日当月至少*个月在本单位缴纳养老保险缴费。
投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。
*、其他要求：
*)项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程【在建工程指处于中标结果公告到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。
竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
施工合同备案系统中项目负责人信息处于锁定状态,认定为在建工程。
项目总负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员(关键岗位包括:项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员)、不在本项目兼任本项目的其他岗位,以被变更的人员作为拟派人员参加本项目投标,须符合相关法律、法规规定】；
*)项目负责人不得为投标人的法定代表人；
不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【特指:①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险,②不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位,③不得担任其他企业法定代表人(包括不限于投标人的分公司、子公司以及控股参股企业)】；
*)投标人须保证:投标单位不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
法定代表人和项目负责人均不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
*)投标人具备有效的基本账户开户许可证(或开户银行出具的基本存款账户信息证明)；
*)投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
②投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑤处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
⑥因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
*)投标人的失信被执行人信息在"信用中国"、"信用江苏"网站上被公布的,自载明的发布之日开始,直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间,本项目的招标人拒绝其投标,资格审查不予通过,不得被确定为中标候选人、中标人。
在一次招投标活动中,资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
本项目不接受联合体投标。
四、 招标文件的领取
*、文件领取时间为：****年*月*日至****年*月**日(每日上午*：** 至**：**，下午**：**至**：**，北京时间)。
*、文件领取方式：请符合资格条件的投标人凭单位介绍信(注明：联系人、联系方式及邮箱)至大洲设计咨询集团有限公司(盐城市盐都区神州路兴城家园三楼办公室)报名并领取招标文件，本项目报名费用***元。
报名材料不全或不符合要求的、逾期报名的不予受理。
*、联系人：卞女士，联系电话：***********。
五、投标文件递交截止时间及开标时间
*、投标文件递交截止时间及开标时间：****年*月**日*：**时；
*、投标文件递交及开标地点：励行科创中心(人民南路**号盐城新弄里**号楼四楼会议室)；
*、未按招标文件密封、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、其他说明
*、本项目严禁挂靠。
招标项目公示之后、中标通知书发出之前履行约谈法定代表人的程序，如此时发现挂靠，则①取消其中标资格；
②没收投标保证金；
③追究其延误甲方工
期、各项费用损失之法律责任。
如在中标之后发现其挂靠，则①立即清退出场；
②没收全部履约保证金；
③承担甲方延期施工等一切损失；
*、推荐品牌
本次项目部分主要材料遵循招标人提供的推荐品牌，投标人在报价时和中标后施工时必须按照招标人提供的推荐品牌的材质、颜色和质量标准等进行报价和供货。
中标人在材料进场前须严格按招标文件及招标人的推荐品牌提供样品并经招标人和设
计、监理单位书面同意后方可进行批量采购，质量合格证须随货提供。
未经监理单位、招标人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担(如材料已进场的，须无条件清出现场；
如已用于施工的，须无条件拆除)，且工期不因此顺延。
施工过程中须按确认样品及推荐品牌进行采购和全面施工，如招标人不认可需重新送样，直至招标人认可为止。
*、本项目投标保证金为人民币壹万元整(￥：*****元)，保证金必须采用现金方式，投标人不得使用其他担保方式。
各投标人须在投标截止时间前将投标保证金密封好加盖公章并注明单位名称同投标文件一起递交给开标现场工作人员。
未按招标文件约定的时间和方式缴纳投标保证金的，其投标文件视为无效标书。
注：对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引(试行)》(苏信用办〔****〕**号)评定为AA级及以上的投标人免交投标保证金，投标时需提供经市发展改革委(市信用办)备案的第三方信用报告原件复印件，且信用报告概述页等内容通过"信用盐城网"可查证。
七、付款方式
本工程无预付款，工程竣工验收合格并经审计后，待上级资金拨付到位付至经审计的结算价款的**%，余款于验收合格满*年后无质量问题结清。
按以上付款进度，无任何利息补偿。
注：在项目实施过程中,各种相关应缴纳费用按相关规定及文件执行。
每次付款均需按招标人要求提供合格的增值税专用发票。
八、资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。
九、评、定标办法
本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。
十、发布公告的媒介
本次招标公告在江苏省招标投标公共服务平台
(*********************************)发布。
十一、投标人如对本公告有疑问或异议，应以书面方式向招标人或招标代理机构咨询。
招标人：盐城市大丰区人民法院
联系人：杨先生
电话：************
招标代理机构：大洲设计咨询集团有限公司
联系人：卞女士
电话：***********
八、监督部门
本招标项目的监督部门为盐城市大丰区人民法院。
九、联系方式
招 标 人： 盐城市大丰区人民法院
地 址： 江苏省盐城市大丰区幸福西大街**号
联 系 人： 杨先生
电 话： ************
电 子 邮 件： /
招 标 代 理 机 构： 大洲设计咨询集团有限公司
地 址： 盐城市盐都区神州路兴城家园三楼办公室
联 系 人： 卞女士
电 话： ***********
电 子 邮 件： /
转载请标注来源：*****************.com/
大丰法院党建教育基地改造项目招标公告
(招标编号：XZP*************)
项目所在地区：江苏省盐城市大丰市
一、招标条件
本大丰法院党建教育基地改造项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金:**.**万元， 招标人为盐城市大丰区人民法院。
本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模： 项目规模：本工程造价约**.**万元。
范围：本招标项目划分为*个标段，本次招标为其中的：
大丰法院党建教育基地改造项目
三、投标人资格要求
大丰法院党建教育基地改造项目:
*、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的【建筑装修装饰工程专业承包】二级及以上资质，并取得安全生产许可证。
*、拟选派项目负责人资格要求：项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证(B类)。
*、投标代理人及项目负责人要求：投标代理人及拟投入本工程的项目负责人均为本单位在职职工，须确保****年**月至投标截止之日当月至少*个月在本单位缴纳养老保险缴费。
投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。
*、其他要求：
*)项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程【在建工程指处于中标结果公告到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。
竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
施工合同备案系统中项目负责人信息处于锁定状态,认定为在建工程。
项目总负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员(关键岗位包括:项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员)、不在本项目兼任本项目的其他岗位,以被变更的人员作为拟派人员参加本项目投标,须符合相关法律、法规规定】；
*)项目负责人不得为投标人的法定代表人；
不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【特指:①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险,②不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位,③不得担任其他企业法定代表人(包括不限于投标人的分公司、子公司以及控股参股企业)】；
*)投标人须保证:投标单位不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
法定代表人和项目负责人均不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
*)投标人具备有效的基本账户开户许可证(或开户银行出具的基本存款账户信息证明)；
*)投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
②投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑤处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
⑥因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
*)投标人的失信被执行人信息在"信用中国"、"信用江苏"网站上被公布的,自载明的发布之日开始,直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间,本项目的招标人拒绝其投标,资格审查不予通过,不得被确定为中标候选人、中标人。
在一次招投标活动中,资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
本项目不接受联合体投标。
本项目不 允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：****-**-** **:**到****-**-** **:**
获取方式：请符合资格条件的投标人凭单位介绍信(注明：联系人、联系方式及邮箱)至大洲设计咨询集团有限公司(盐城市盐都区神州路兴城家园三楼办公室)报名并领取招标文件，本项目报名费用***元。
报名材料不全或不符合要求的、逾期报名的不予受理。
五、投标文件的递交
递交截止时间：****-**-** **:**
递交方式：现场递交
六、开标时间及地点
开标时间：****-**-** **:**
开标地点：励行科创中心(人民南路**号盐城新弄里**号楼四楼会议室)
七、其他
一、招标条件
本招标项目大丰法院党建教育基地改造项目已经相关部门批准。
招标人为盐城市大丰区人民法院。
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
*、项目名称：大丰法院党建教育基地改造项目。
*、项目地点：盐城市大丰区境内。
*、项目规模：本工程造价约**.**万元。
*、招标内容及要求：本次招标含但不限于大丰法院党建教育基地改造项目的装饰工
程、安装工程等施工，具体详见施工图纸和工程量清单，招标人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。
*、工期：**日历天。
*、质量标准：国家"合格"标准。
*、标段划分：本次招标项目为一个标段。
三、投标人应当具备的主要资格条件及要求
*、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的【建筑装修装饰工程专业承包】二级及以上资质，并取得安全生产许可证。
*、拟选派项目负责人资格要求：项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证(B类)。
*、投标代理人及项目负责人要求：投标代理人及拟投入本工程的项目负责人均为本单位在职职工，须确保****年**月至投标截止之日当月至少*个月在本单位缴纳养老保险缴费。
投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。
*、其他要求：
*)项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程【在建工程指处于中标结果公告到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。
竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
施工合同备案系统中项目负责人信息处于锁定状态,认定为在建工程。
项目总负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员(关键岗位包括:项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员)、不在本项目兼任本项目的其他岗位,以被变更的人员作为拟派人员参加本项目投标,须符合相关法律、法规规定】；
*)项目负责人不得为投标人的法定代表人；
不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【特指:①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险,②不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位,③不得担任其他企业法定代表人(包括不限于投标人的分公司、子公司以及控股参股企业)】；
*)投标人须保证:投标单位不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
法定代表人和项目负责人均不得存在近*年内有行贿犯罪行为且被记录；
*)投标人具备有效的基本账户开户许可证(或开户银行出具的基本存款账户信息证明)；
*)投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
②投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑤处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
⑥因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
*)投标人的失信被执行人信息在"信用中国"、"信用江苏"网站上被公布的,自载明的发布之日开始,直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间,本项目的招标人拒绝其投标,资格审查不予通过,不得被确定为中标候选人、中标人。
在一次招投标活动中,资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
本项目不接受联合体投标。
四、 招标文件的领取
*、文件领取时间为：****年*月*日至****年*月**日(每日上午*：** 至**：**，下午**：**至**：**，北京时间)。
*、文件领取方式：请符合资格条件的投标人凭单位介绍信(注明：联系人、联系方式及邮箱)至大洲设计咨询集团有限公司(盐城市盐都区神州路兴城家园三楼办公室)报名并领取招标文件，本项目报名费用***元。
报名材料不全或不符合要求的、逾期报名的不予受理。
*、联系人：卞女士，联系电话：***********。
五、投标文件递交截止时间及开标时间
*、投标文件递交截止时间及开标时间：****年*月**日*：**时；
*、投标文件递交及开标地点：励行科创中心(人民南路**号盐城新弄里**号楼四楼会议室)；
*、未按招标文件密封、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、其他说明
*、本项目严禁挂靠。
招标项目公示之后、中标通知书发出之前履行约谈法定代表人的程序，如此时发现挂靠，则①取消其中标资格；
②没收投标保证金；
③追究其延误甲方工
期、各项费用损失之法律责任。
如在中标之后发现其挂靠，则①立即清退出场；
②没收全部履约保证金；
③承担甲方延期施工等一切损失；
*、推荐品牌
本次项目部分主要材料遵循招标人提供的推荐品牌，投标人在报价时和中标后施工时必须按照招标人提供的推荐品牌的材质、颜色和质量标准等进行报价和供货。
中标人在材料进场前须严格按招标文件及招标人的推荐品牌提供样品并经招标人和设
计、监理单位书面同意后方可进行批量采购，质量合格证须随货提供。
未经监理单位、招标人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担(如材料已进场的，须无条件清出现场；
如已用于施工的，须无条件拆除)，且工期不因此顺延。
施工过程中须按确认样品及推荐品牌进行采购和全面施工，如招标人不认可需重新送样，直至招标人认可为止。
*、本项目投标保证金为人民币壹万元整(￥：*****元)，保证金必须采用现金方式，投标人不得使用其他担保方式。
各投标人须在投标截止时间前将投标保证金密封好加盖公章并注明单位名称同投标文件一起递交给开标现场工作人员。
未按招标文件约定的时间和方式缴纳投标保证金的，其投标文件视为无效标书。
注：对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引(试行)》(苏信用办〔****〕**号)评定为AA级及以上的投标人免交投标保证金，投标时需提供经市发展改革委(市信用办)备案的第三方信用报告原件复印件，且信用报告概述页等内容通过"信用盐城网"可查证。
七、付款方式
本工程无预付款，工程竣工验收合格并经审计后，待上级资金拨付到位付至经审计的结算价款的**%，余款于验收合格满*年后无质量问题结清。
按以上付款进度，无任何利息补偿。
注：在项目实施过程中,各种相关应缴纳费用按相关规定及文件执行。
每次付款均需按招标人要求提供合格的增值税专用发票。
八、资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。
九、评、定标办法
本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。
十、发布公告的媒介
本次招标公告在江苏省招标投标公共服务平台
(*********************************)发布。
十一、投标人如对本公告有疑问或异议，应以书面方式向招标人或招标代理机构咨询。
招标人：盐城市大丰区人民法院
联系人：杨先生
电话：************
招标代理机构：大洲设计咨询集团有限公司
联系人：卞女士
电话：***********
八、监督部门
本招标项目的监督部门为盐城市大丰区人民法院。
九、联系方式
招 标 人： 盐城市大丰区人民法院
地 址： 江苏省盐城市大丰区幸福西大街**号
联 系 人： 杨先生
电 话： ************
电 子 邮 件： /
招 标 代 理 机 构： 大洲设计咨询集团有限公司
地 址： 盐城市盐都区神州路兴城家园三楼办公室
联 系 人： 卞女士
电 话： ***********
电 子 邮 件： /
