勃利县人民法院审判庭施工招标公告
本招标项目已由勃利县发展和改革局以勃发改字【****】**号文件批准建设，项目业主为勃利县人民法院，资金来源为国家投资，项目出资比例为***%；，招标人为勃利县人民法院，招标代机构为黑龙江中科万华工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标。
*.*项目名称：勃利县人民法院审判庭
*.*建设地点：勃利县检察院西侧
*.*计划工期:计划工期***日历天。计划开工日期****年**月**日；计划竣工日期****年**月**日（实际开竣工时间以施工合同约定为准）。
*.*质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范合格标准。
*.*招标范围：招标图纸以及工程量清单范围内所有工作内容。
*.*招标控制价：****.**万元
*.*施工内容：新建勃利县人民法院审判庭项目包括立案用房、审判用房、执行用房、审判配套用房、辅助用房等，总建筑面积约****平方米。
*.*本项目不划分标段。
*.*本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
*.*拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师证书及以上资格、具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他任何在施建设工程项目的建造师。投标人授权代理人或企业法人参加招投标活动的，代理人必须是本项目负责人（注册建造师）。
*.*项目经理*人、技术负责人*人、施工员*人、质量员*人、安全员*人，技术负责人须提供中级及以上职称证、质量员、施工员具有有效的岗位证书，安全员具有有效的安全生产考核合格证书。注：以上证件均要求证企相符且在有效期内。
*.*投标人需提供拟派项目经理及小班子人员近一年（****年*月至****年*月）企业为其缴纳社会保险的有效证明材料（省内企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。招标人将查询所报人员社会保险是否真实，如发现弄虚作假将取消投标资格）；
*.*资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
*.*本次招标不接受联合体投标。
*.*潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（**************************************************）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为****年*月**日**时**分至****年**月**日**时**分（北京时间，下同）。有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。
*.*招标文件****元/份。潜在投标人使用数字证书通过“黑龙江公共资源交易网”在线支付下载，投标人在黑龙江公共资源交易网购买招标文件并下载工程量清单。广联达新版招投标工具可在黑龙江公共资源交易网——下载中心下载。
如遇到软件操作及产品问题请您拨打咨询服务电话：****-********进行咨询。正式版启用后，请您及时更新招投标软件程序！！
*.*电子投标文件递交方式为"黑龙江公共资源交易网"线上递交，线上递交截止时间为****年**月**日**时**分。开标现场递交密封的资格审查原价以及密封的工程量清单电子投标书光盘，使用广联达电子投标工具制作投标文件工程量清单部分后上传至平台，并将制作后的工程量清单电子版于开评标时带到开评标场所。现场递交时间为****年**月**日**时**分前（开标时间为投标截止时间后**小时）。
*.*逾期送达的或者未送达指定地点的密封的资格审查原件以及密封的工程量清单电子投标书光盘，招标人不予受理。
*.*该项目为线上开标，开标时间为****年**月**日**时**分**秒（开标时间为投标截止时间后**小时）。
*.*开标地点：哈尔滨公共资源交易中心建设工程（哈尔滨市南岗区中山路***号市民大厦）四楼建设工程开标室。
*.踏勘现场和答疑安排
招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。
投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。
本次招标公告同时在黑龙江公共资源交易网（**************************************************）；黑龙江工程招投标网（******************************************）；
哈尔滨公共资源交易网-建设工程"（*******************************************）及哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕上发布。
招标人：勃利县人民法院
地 址：黑龙江省七台河市勃利县友谊东街
联系人：宋先生
电话：****-*******
招标代理机构：黑龙江中科万华工程项目管理有限公司
地址：哈尔滨市南岗区文林街**-**号
联系人：李女士
电话：****-********-****
电子邮件：**********@qq.com
****年*月**日
