【****年连江县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程监理服务采购】（项目编号：【FJZT-****-*****】），采购人为【中国电信股份有限公司连江分公司】，业主为【连江县城市建设投资开发有限责任公司】，采购代理机构为【福建省中通通信物流有限公司】。本项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询价，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询价应答。
*. 项目概况与采购内容
*.*项目概况：采购连江县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程的监理服务。
采购范围和内容：连江县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程监理服务，包含工程量清单及施工图纸范围内的全部监理内容。
工程建设地点：福州市连江县
服务时间：同本建设项目施工合同工期。
工程质量要求：符合本工程采购文件和国家现行建设工程有关标准、规范的合格要求，且在工程完工后该项目能够完全投入使用。
*.*本项目不划分分包。
*.*本项目设置最高限价，供应商根据收费依据进行折扣报价，最高折扣上限如下，供应商报价高于最高限价的，其应答将被否决。
（*）监理服务最高折扣上限：**%；
（*）收费依据：①国家发改委、建设部《关于印发的通知》（发改价格〔****〕***号）
②连江县人民政府办公室《关于印发连江县政府投资项目规范管理若干意见的通知)》（连政办规〔****〕*号）
*. 供应商资格要求
*.* 供应商基本资格要求：
*.*.*供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
*.*.*本项目不接受联合体应答。
*.*.*供应商须具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程监理综合资质或工程监理市政公用工程专业丙级或以上资质。
*.* 供应商不得存在的情形
*.*.*供应商不得存在下列情形之一
（*） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（*） 被依法暂停或取消投标资格的；
（*） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（*） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（*） 在最近三年内有骗取中标/中选的、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（*） 在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*） 在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（**********************）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；
*.*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包（标包）或者未划分分包（标包）的同一项目询价应答。
*. 询价文件获取
*.*获取时间：****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分（北京时间，下同）。
*.*获取地点：福州市仓山区信平路**号，福建省中通通信物流有限公司*楼招标业务部。
*.*询价文件获取方式：
*.*.*关注采购代理机构电子招投标平台（**************************）并根据提示完成注册、询价文件费用支付或关注“链捷招”的微信公众号，在“链捷招-投标”中根据提示完成询价文件费用支付（注册审核联系商务专员，电话：***********）
*.* 询价文件每套售价***元人民币，售后不退。
*. 应答文件的递交
*.* 应答文件递交截止时间（即应答截止时间）：【****年**月**日**时**分】。
*.* 应答文件递交地点：【福建省中通通信物流有限公司，福州市仓山区信平路**号***室】。供应商应在应答截止时间前将应答文件邮寄至询价文件指定地点，供应商须为应答文件预留出足够的邮寄时间，逾期不接收，因邮寄或快递的原因未在应答截止时间前送达指定地点的，一切责任由供应商负责。
*.* 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，【采购人/采购代理机构】邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
*.* 出现以下情形时，【采购人/采购代理机构】不予接收应答文件：
*.*.* 逾期送达或者未送达指定地点的；
*.*.* 未按照询价文件要求密封的；
*.*.* 未按照本询价公告要求获得本项目询价文件的。
*. 发布公告的媒介
本询价公告仅在中国采购与招标网（*******************************）上发布，其他媒介转载无效。
*. 联系方式
采购人：中国电信股份有限公司连江分公司
地址：福州市连江县凤城镇国优路三号
业主：连江县城市建设投资开发有限责任公司
地 址：连江县敖江镇毗(田屯)村墩顶路*号
采购代理机构：【福建省中通通信物流有限公司】
地 址：【福州市仓山区信平路**号】
邮 编：【******】
联系人*：严华珍 ***********
联系人*：林滢 ***********
电子邮件：**********************
报名联系人及退保联系人：
联系人：王明媛，电话：***********，电子邮箱：************************
采购人：中国电信股份有限公司连江分公司【（盖章）】
业主：连江县城市建设投资开发有限责任公司【（盖章）】
【采购代理机构：福建省中通通信物流有限公司（盖章）】
****年**月**日
