本招标项目为中国电信德州分公司****-****年机房维修服务框架采购项目，（招标编号：****-ZB-BDFW-***），招标人为中国电信集团有限公司德州分公司，招标代理机构为上海信产管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

*. 招标范围

*.* 招标内容：中国电信德州分公司****-****年机房维修服务框架采购项目。机房维修。

*.* 工程规模: 本项目为总投资估算***万元（不含税），建设地点：德州市。

注：以上招标金额为预估金额，实际结算金额以实际工程量及正式的项目概预算审核批复为准。

本次集中招标合同有效期为：签订框架合同生效之日起*年或预估份额执行完毕，以先到为准。

主要技术参数，具体详见第五章技术规范书要求。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（*********************************************）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

*.* 本项目不划分标包，拟选取*家单位。

*.* ★工期要求：项目自订单下达后的施工工期为**日。

*.* 质量要求：一次性验收合格。

*.* 技术要求：投标人施工技术要求必须符合国家和行业相关要求，详见第五章技术标准和要求。

*.* 质保期：*年。

*.* 承包方式：包工、包施工辅料、不包主要材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

*.* ★本项目设置最高投标限价。详见下表综合单价为最高投标限价，投标人根据工程量清单综合单价自报下浮率，下浮率报价不得为负值，报价超出最高投标限价的其投标将被否决。

注：

*、除非合同另有规定，响应报价的清单中的单价均已包括了承包人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、安全措施费以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用。

*、上述单价已包含国家法律法规规定的安全生产费。

*、上述报价均包含垃圾清理及运输至指定地点的运费、安置费等。拆除工作必须要有经过甲方随工人员认可的，包含施工前后情况的影像资料及施工图纸的签证，否则不予结算。

*、对于上述报价清单中未体现的项目/单项，或上级公司下发的更新要求，根据清单中类似项目/单项执行。

*. 投标人资格要求

*.* 投标人身份要求

投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，须提供合法有效的营业执照扫描件。

*.* 资质要求：

具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级及以上或有效的建筑工程施工总承包企业资质三级及以上，必须同时具备住房城乡建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。提供证书扫描件。（须附证书扫描件）如投标人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（文号：建市〔****〕**号）进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

*.* 人员要求：

*.*.*项目负责人具备有效期内的国家建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）*个，且同时具备有效期内的二级及以上建造师证书（建筑工程专业），且在本单位注册；

*.*.*具备国家建设行政主管部门核发的有效期内的企业主要负责人安全生产考核合格证（A类）*人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C类）*人。

*.* 增值税专用发票开具能力

承诺中标后向招标人开具符合国家税法规定的增值税专用发票，须提供承诺函。

*.* 投标人不得存在下列情形之一

（*） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*） 被依法暂停或取消投标资格的；

（*） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（*） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（*） 在最近三年内（自****年*月**日起）[投标截止时间前**个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（*） 在最近五年内（自****年*月**日起）[投标截止时间前**个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（*） 在最近五年内（自****年*月**日起）[投标截止时间前**个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（*） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（*） 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（**） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（**） 为本招标项目的代建人；

（**） 为本招标项目的招标代理机构；

（**） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（**） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（**） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（**） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（**） 法律法规、招标文件限定的其他情形。

投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

*.* 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

*.* 本项目不接受联合体投标。

*.* 法律法规规定的其他要求。

*. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

*. 招标文件的获取

*.* 招标文件获取时间:****年*月**日下午**:**时至****年*月**日下午**:**时（北京时间，下同）。

*.*招标文件获取方式:

凡有意参与投标的潜在投标人，请在招标文件获取时间内完成*.*.*和*.*.*，获取招标文件。

*.*.*电子获取招标文件:登录“中国电信阳光采购网(**********************************)”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*.投标人注册”。

*.* 网站注册

步骤*：登陆网站: **********************************************

步骤*：首次登陆网址的供应商需进行信息填写；

*.*招标文件费用：每套售价*元人民币。

*. 投标文件的递交

*.* 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：****年*月**日**时**分。

*.* 投标文件递交地点：中国电信电子采购系统，本项目无须递交纸质投标文件。

*.* 电子投标文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（*****************************************************）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。】

*.* 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

*. 样品的递交

*.* 样品递交的时间、地点：/。

*. 投标人注册

*.*未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（*****************************************************）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

*.* CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。

*.*技术支撑联系方式

服务热线：***-******** /***-********

服务邮箱：**********@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

*. 发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（*****************************）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（****************************************）、中国电信阳光采购网（***********************************************）上发布，其他媒介转载无效。

*. 联系及异议接收方式

*.*联系方式

招标人：中国电信集团有限公司德州分公司

地址：德州市经济技术开发区康博南大道***号

邮编：******

联系人：朱先生

电话：****-*******

电子邮件：

监督电话：****-*******

招标代理机构：上海信产管理咨询有限公司

地址：济南市高新区经十路万科金域中心A座****室

邮编：******

联系人：孟璐/张敏/牟泽平

电话：***********/***********/***********

电子邮件：*********@chinaccs.cn

传真：****-********

异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（***********************************************）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

**. 行政监督部门

行政监督部门：【山东省通信管理局】

招标代理机构：上海信产管理咨询有限公司

****年*月**日