*.项目概况与采购内容
*.*项目概况：本项目为中国电信仙桃分公司****年仙桃政务云配套数据中心建设项目。
*.*采购内容及标包划分情况：主要涉及仙桃电信政务云机房供配电系统、防雷接地及新风系统安装工程。承包人负责完成本项目包括但不限于设计（含方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计）、设备、材料物资采购。详见技术规范书。本项目不划分标包。
*.*工期：自合同签订之日起**日内完成本项目的设计、施工、供货安装、调试及验收。
*.*质量标准：符合集团规范及国家现行验收规范合格标准。
*.*承包方式：包工、包施工辅料、包主要材料（部分主材甲供）、包工程物资仓储转运、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
*.*项目实施地点：湖北省仙桃市。
*.*本项目设置最高响应限价，最高响应限价设备采购部分为不含税**万元、施工部分为不含税**万元、设计服务部分为不含税**万元，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。
……
*.供应商资格要求
*.*供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
*.*供应商须具备****年*月*日至响应截止时间类似项目业绩（机房设备安装，包含设计及施工）至少一例。业绩须提供合同或框架协议，合同须提供关键页复印件（首页，金额页、签字盖章页）；如提供框架协议，除需要提供框架协议外还必须提供相应的订单或其他证明材料，单项合同时间以合同签订时间为准，框架协议以订单或其他证明材料时间为准。资料不全、评审委员会无法确定业绩的不予认可。
*.*供应商应具备下列要求的设计资质之一：
(*)住房和城乡建设行政主管部门颁发有效的工程设计综合资质证书；
(*)住房和城乡建设行政主管部门颁发有效的电子、通信广电行业(通信工程)乙级以上资质证书；
(*)住房和城乡建设行政主管部门颁发有效的电子通信广电行业(电子系统工程)专业乙级以上资质证书。
*.*本项目要求供应商具备住建行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
*.*本项目要求供应商具备住建行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包三级（或乙级）及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
*.*供应商须满足以下人员要求：
（*）具备行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）；
（*）具备行政主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；
（*）具备行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）；
（*）本项目所有涉及特种作业的人员必须具备相关作业《特种作业操作证》：
①至少*个高处安装、维护、拆除作业证书；
②至少*个低压电工作业证书。
注：须提供人员明细表、身份证及其有效证书复印件、有效劳动合同（或近三个月的社保证明）复印件。
*.*供应商能够或承诺能够为本项目开具增值税专用发票。（须提供证明材料或承诺函）
*.*本项目不接受联合体响应，不允许转包和违法分包。
*.*供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包响应或者未划分分包的同一项目响应。
*.**供应商不得存在下列情形之一：
（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（*）被依法暂停或取消投标/响应资格的；
（*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（*）在最近三年内（自****年*月*日起至响应截止时间）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（*）在最近五年内（自****年*月*日起至响应截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）在最近五年内（自****年*月*日起至响应截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（*）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（**）为本项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（**）为本询比项目的代建人；
（**）为本询比项目的采购代理机构；
（**）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（**）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（**）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（**）法律法规、询比文件限定的其他情形。
*.**法律法规规定的其他要求。
*.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
*.询比文件的获取
*.*询比文件获取时间：****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分（北京时间，下同）。……
